informe de liquidación de obra

v. Mayores Gastos Generales No corresponde vi. 207.74 INC. IGV. 6.3. • Plan Gubernamental aprobado por Resolución Directoral Nº 001-EF/93.01 modifica incluye y excluye por R.D. Colocación de tubería de rebose exterior en captación y rompe presión.la cual es necesario para el correcto funcionamiento de dichas estructura las cuales no han sido considerados por el proyectista, 23 ml en total. del Ministerio de Coordinación de la Política y • Unidad Gestora : Municipalidad Distrital de San Sebastián. • Ley del Sistema Nacional de Control Nº 27785. c) impuestos internos • Función : Saneamiento. Todos de diferente medida. w EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA LIQUIDACIÓN TÉCNICA 01. Conciliación del informe técnico – contable. (01.40%) S/. Excavación Manual.- Se realizo la Excavación de 60.44 m3 para encontrar la tubería existente en los tramos que requieren mantenimiento. Enviado por Vicente Silva Lopez • 20 de Marzo de 2020 • Informes • 6.050 Palabras (25 Páginas) • 275 Visitas, 1. ∇ Tuberías de Conducción: Sera de tubería PVC SAP C-10 de una longitud total de 1,469.29 m. ∇ Tubería de Distribución: Se ha realizado tomando en cuenta las presiones y velocidades permisibles. El Informe N° 6638-2012-GRA-SGSLPI de la Sub-Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión, sustentado por el informe N° 6073-2012-GRAlSGSLPI, conteniendo … Capítulo I - Esquema Introductorio al Sistema Tributario. • • Acta de Entrega de Terreno Acta de inicio de obra : Suscrito el 14 de Noviembre del 2010. CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA. 1. INVOCANDO EL NOMBRE DE DIOS MODALIDAD: ISEMED of 93. el artículo 269º del reglamento regula el procedimiento de liquidación de obra, estableciendo una serie de plazos para que el contratista o la entidad comuniquen o se pronuncien sobre la liquidación final o sus observaciones —de ser éste el caso— a la otra parte del contrato, con la finalidad de dar por concluida la etapa de ejecución contractual … Tubería PVC SAP 1" NTP 399.002. ---------------1 Descripción. Denunciar documento. c. De la Liquidación de Contrato de Obra Metrados Ejecutados PROYECTADO ITEM PARTIDAS EJECUTADO UND INICIAL ANTERIOR ACTUAL ACUM. con inodoro de tanque bajo, de material bloqueta con techo de calamina, con un biodigestor, pozo séptico y caja de lodos.  El Saldo final del Contrato de Obra es la suma de s/. 497,044.44  Presupuesto Contratado : S/. : Ing. CHOLOQUE 284,514.80 INC. IGV, 11 MONTO A FAVOR DE ENTIDAD: S/. DATOS, “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE APASH DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH” INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 1. • “Mejoramiento integral de Saneamiento Básico Componente de la Asociación : “Mejoramiento integral de Saneamiento Básico Grupo Campesino Cerro Molleray, Distrito de San Sebastián – Cusco”. GENERALIDADES 2. PROTECCIÓN DE BIODIGESTORES Y POZOS SÉPTICO.- Obra : “Mejoramiento Integral de Saneamiento Básico de la Asociación Grupo Campesino Cerro Molleray, Distrito de San Sebastián – Cusco” Liquidación Técnica Municipalidad Distrital de San Sebastián 6.1. ∇ Piletas Domiciliarias: Se realizaran de concreto de acuerdo al modelo planteado en los planos, y serán en número de 37 piletas domiciliarias ∇ Letrinas con Arrastre Hidráulico: Son con arrate hidráulico, se comporta como un baño con red de desagüe con inodoro. del 26-06-98. Fecha | INFORME TECNICO DE LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA OBRA: REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL LIMA - 2003 CONTENIDO HOJA RESUMEN 1. “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS” Según informe final (valorización final de obra) presentado por los responsables de su ejecución; valorización final de obra asciende a … 04.01.03 METAS SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO: ∇ Obras provisionales: Se elaborará el cartel de obra y la habilitación de un local para almacén. MODALIDAD: ISEMED 7.5. 7.6. LOCALIDAD : C.P. Caja para válvula de paso.- Considerado muy necesario para la ejecución de la obra y considerando que no fue considerado en el expediente el metrado total es de 41 cajas de válvulas de paso de 0.60 x 0.60 mt. Sumario Una vez que la liquidación haya quedado aprobada o consentida, el contrato quedaraconcluido de … II. COOTAD All rights reserved. PROVINCIA : CASMA Address: Copyright © 2023 VSIP.INFO. -2010-GRA/ A : SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN De : RESIDENTE DE OBRA Asunto : Sustentación Técnica - Adicional de, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL, MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y, ROSA, SAN ISIDRO Y JR. DANIEL A. CARRION, DISTRITO DE CHUGAY – SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD”- SNIP -, 29.00 DC, INICIO 16 NOV 18’ - FIN 14 DIC 18’, 24 DIAS CALENDARIOS RGM N° 0010-MDCH/GM-SC, Descargar como (para miembros actualizados), Informe de la obra Martín Fierro de José Hernadez, Informe De Practica Prevencion De Riesgos. SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 44/100 SOLES CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA 49,704.44 “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE APASH DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH” 1.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  La obra “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE APASH DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO – HUARI - ANCASH, se encuentra culminada y Recepcionada. PROYECTO: Atentamente. 1’543,218.51, 8. Desvío de tubería en bypass.- Se realizo el colocado de un Bypass para desvió de tubería. 7.2. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente…. Soldadura de Aros para amarre.- son soldados al acero corrugado de ¾” los cuales servirán para sujetar el alambre de púas que servirá para proteger el biodigestor. “RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 32248 JESUS NAZARENO DE SHUNQUI, DISTRITO DE SHUNQUI - DOS DE MAYO – HUANUCO” 548,044.44. Curado del concreto en reservorio.- Se procedió al curado del tarrajeo del reservorio. PROCEDIMIENTO GENERAL DE PROVEEDORES Y PAGOS 08/04/2022. El presente … Sub total 499,350. Liquidación de Cuentas. ¡Descarga Informe de liquidación de obra que servirá para temas ingenieriles y más Resúmenes en PDF de Cultura Científica solo en Docsity! Como revisar una liquidación técnico financiero de una liquidación (contenido ). Lenin Obra : “Mejoramiento Integral de Saneamiento Básico de la Asociación Grupo Campesino Cerro Molleray, Distrito de San Sebastián – Cusco” Liquidación Técnica Municipalidad Distrital de San Sebastián • Código del Banco de Proyectos : Código SNIP Nº 157081 • Declaratoria de Viabilidad : • Fecha de Elaboración del Expediente : Agosto del 2010 • Elaborador del Expediente Técnico 58833. : Ing. DEDUCTIVO EL CONTRATISTA SE TENIA RENUNCIAR LOS GASTOS GENERALES CONTRATISTA DE OBRA CIVIL: Ing. (+) Calculo por Reajustes 14,462. ,ircunvalación D"""" 4 "!!.7F, La Ejecución de los trabajos se reali$ó dentro de, El ,lima de la localidad es )ropical% muy lluvioso entre los mese de enero a, mar$o y soleado el resto del aBo aun en meses de lluvia. Prueba hidráulica y desinfección tuberías pvc agua.- Se realizo pruebas hidráulicas requeridas con el uso de un balde de pruebas. CONTRATO DE OBRA : Nº 02-2001-KfW-EPSASA del 04 de Enero del 2002.... ...MEMORIA DESCRIPTIVA FINAL Primera edición:…. Exp. Suministro de accesorios en reservorio faltantes.- El cual no es especificado en el informe final. 6.4. ENTIDAD : … Oskar Yvan Perez Sal y Rosas, Remite a la Municipalidad Distrital de Ponto, el Expediente Técnico del Proyecto: “Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado en el Sector de Apash del Centro Poblado de San Miguel, Distrito de Ponto – Huari – Ancash”, para su revisión y probación Mediante Carta N° 001-2018/WLOQ/EVALUADOR de fecha 19/06/2018, el Ing. 357,720.44 32,512.62 S/. Que durante el mes de diciembre ha tenido un avance físico de 100% frente al 100% programado, entendiéndose de esta manera que la obra se encuentra Culminada en su totalidad, por razones que los beneficiarios y la Entidad han tenido mayor participación y empeño. Penalidades No se le ha aplicado penalidades ix. La misma que fue culminada el 17 de iciembre del ! RESUMEN EJECUTIVO: • Nombre de la obra de la … Informe liquidacion obra. Rendición ﬁnal de cuentas. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico … Expediente Técnico por Ejecución, Administración Directa e Información Mínima Sustentada. ANTES DE INICIAR LA OBRA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA VII. SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 5.5. 284,307.06 INC. IGV, 10 MONTO DEDUCTIVO VINCULANTE: S/. MONTO ADICIONAL N° 01 : S/. Juan Carlos Bravo Gudiel. CUANDO LA INSPECCION Creado por Decreto Ley N° 13719 - fecha 11/11/ DISTRITO : CASMA 04.- MEMORIA DESCRIPTIVA.04.01.00. (14 de Mayo del • Elaborador del Perfil del Proyecto Quispe Aguilar. Esta es la más dolora y significativa decisión … Direccion de Comunicación 5.4. para saludarle cordialmente y a su vez para alcanzarle la LIQUIDACION de ejecución del: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE HUANZA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH”. ∇ Captación: Reservorio se hará un mantenimiento de la caja de Válvulas y de las paredes del reservorio existente. NOMBRE |DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y, VEHICULAR DE LAS CALLES AV. Documents. Rendimientos de materiales, mano de obra y maquinaria. MONTO REFERENCIAL: S/. | EJECUTA | : CONSORCIO ACHAHUI... ...INSTITUTO OFICIAL EBEN EZER 6.5. Creado por Decreto Ley N° 13719 - fecha 11/11/ 3.1 Definición, funciones y conceptos principales 1’543,218.51 (al mes Mayo 2,018), 7. Documentos fuentes, formatos y estructura de una liquidación. 2,991.00 S/. Concreto f'c=140kg/cm2(incluye traslado).- Se procedió al Vaceado de concreto para el soporte de las varillas de acero de ¾”. Reajuste con sus respectivas formulas polinómicas No se va a realizar los reajustes CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA SUB TOTAL BRUTO 497,044.44 0.00 497,044.44 “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE APASH DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH” iii. Nº 184-2008-PCM. IRIS YANETH VELASQUEZ REYES Picado de tarrajeo existente en reservorio.- Se considero el picado de tarrajeo de muros de reservorio existente, para su cambio respectivo en área de 60.99 m2. Pintado exterior de puertas en letrinas.- Comprende el pintado de de las puertas de las letrinas en total 52.94 m2 7.3. DOCUMENTOS SUSTENTATORIO EL INFORME TÉCNICO DE CAUSALES Y SU Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 106-2018-MDP/GM, de fecha 20/07/2018 Aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado: “Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado en el Sector de Apash del Centro Poblado de San Miguel, Distrito de Ponto – Huari – Ancash”, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución Por Contrata y con un Presupuesto Total de S/. Impresión: Traslado de Saldo de Materiales a Almacén Central Cachipampa.- pos el costo que representa el traslado de materiales en la zona se considera como partida nueva. ∇ En pintado de de todas las construcciones realizadas. PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 2 7.1. Lincoln Edinson Yauri Muñoz  Supervisor de obra : Ing. 3. “Luego de 17 años construyendo obras de calidad, la Empresa Constructora M3 S.A. ha decidido iniciar su proceso de liquidación voluntaria. 84.22 m2 5.3. AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL Pregunta: (-) Valorizaciones Pagados 513,812. FICHA RESUMEN DE LA LIQUIDACION DE OBRA. SISTEMA DE ADJUDICACION : L. P. I. Nº 02-2001-KfW-EPSASA 14. Constitución de 1985 con las reforma de 1993 La temperatura media, anual es de ! | ENTIDAD | : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - ESPINAR | | | | | | CONTRATISTA : EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES L & K S.A.C. Our partners will collect data and use cookies for ad targeting and measurement. Amortización de Adelanto Directo y de Materiales No se solicitó Adelanto Directo, tampoco Adelanto de Materiales, por lo tanto, no se realizaron amortizaciones. C.G. Nuestro sistema Federal de gobierno significa una importante decisión acerca de tres niveles de gobierno que llevan adelante la actividad financiera estatal. INFORME DE LIQUIDACION DEL SUPERVISOR. IINFORME DE LIQUIDACION 7. | | EN LA I.E. Primer Parcial Régimen Tributario. Obra : “Mejoramiento Integral de Saneamiento Básico de la Asociación Grupo Campesino Cerro Molleray, Distrito de San Sebastián – Cusco” Liquidación Técnica Municipalidad Distrital de San Sebastián • Ley Nº 27493 Ley de Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles de la Entidad del Sector Publico. 04.01.04 METAS VERIFICADAS.∇ Se concluyo con la obra Mejoramiento integral de Saneamiento Básico de la Asociación Grupo Campesino Cerro Molleray, Distrito de San Sebastián – Cusco - Cusco. Procedimiento de rebaja contable de una, liquidación y su incidencia en ,los Estados financieros de una entidad, Como actualizar la depreciación y realizar una transferencia de una obra pública, Liquidaciones de oficio y procedimientos para acogerse a la ley N 27171, Proceso de patrimonizacion de activos adquiridos con cargo a proyectos. BASE LEGAL.• Ley Nº 27972 Nueva ley de municipalidades. “AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE DEL COMPROMISO CLIMATICO”. (Debe colocarse en un archivo Anexos 2) … ¸ ¹ Æ Ç Gobiernos Autónomos Descentralizados La Entidad Elabora la Liquidación por no Haber Presentado el Contratista. Nº 030-2010-EF. Ronald F. Clayton 2.4. Con fecha 13 de Setiembre del 2018, se suscribe el Contrato del Proceso de Adjudicación Simplificada Nº 020-2018-MDP/GM, entre la Municipalidad Distrital CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE APASH DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH” de Ponto y el CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA, integrado por las Empresas: INVERSIONES HERMANOS P&S E.I.R.L. LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS. Ministra Coordinadora de la Política y Con la finalidad de saludarlo muy No. Liquidación Mensual de la Obra (Construcción de Hospital). Calcular el costo de la mano de obra directa técnicos. bt ∇ Se verifico las cajas de válvulas correspondientes válvulas de control de 1 ½”, 1” ¾” y ½” y también se verificaron las cajas de válvulas de Purga de 1 ½” ¾” y ½”. a. DATOS GENERALES. Gobiernos Autónomos Descentralizados R.A Nº 795-A-2010-MDSS-SG. MEMORIA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Datos generales de la obra. “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE APASH DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGU, Obra: Propietario: Contratista: Proceso: Plazo de Ejec. Requisitos para la Liquidación Financiera. : De fecha 25 de Junio del 2010. RESUMEN EJECUTIVO: • Nombre de la obra de la Asociación : “Mejoramiento integral de Saneamiento Básico Grupo Campesino Cerro Molleray, Distrito de San Sebastián – Cusco”. Trazo y Replanteo.- se realizo el trazo y replanteo de la línea de conducción existente en un total de 277.97 m2. [email protected] Colocado de bloquetas para muro de letrina.- Comprende los trabajos realizados de asentado de bloquetas de concreto con mezcla de cemento : Arena. La obra física ejecutada. CONGRESO DE L…. Constitución Política reformada por CMOD = [$566.700*(1+0.51842)] + [$67.800*(1+0.0833+0.0833+0.01)] + (240.000 / 12) 7.4. MEMORIA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Datos generales de la obra, INFORME DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN PLAZA PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TOCA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA BOYACÁ Con el fin de dar a conocer un, ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA CONTRATO No. DESCRIPCION DE LA OBRA A EJECUTADO: CONCEPTO TOTALES s/. V&M Gráficas Elaborado por: Comisión de recepción y … Durante ese período elabora 500 unidades del producto A. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. El Especialista en Liquidación de Obras Públicas elabora y liquida las valorizaciones mensuales, teniendo en cuenta los conceptos de obras ... contable. La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Esta obra se reali$ó debido a la necesidad de los, pobladores ubicados en este sector% quienes no contaban con la pavimentación de, sus calles% ya que en periodos de lluvias se &ac'a muy dif'cil el tránsito ve&icular y, peatonal perjudicando las actividades de los vecinos de esta $ona y por otra parte, el mejoramiento de la infraestructura de la ciudad en equilibrio con el medio, -avimentación de la v. PROCESO DE SELECCION: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL, 3. MICROEMPRESA SINAI Liquidación del Contrato de Obra, nos indica detalladamente el procedimiento de este. 169 del R.D.1098/2001. ÚRGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A. ∇ Se verifico 41 Letrinas con arrastre Hidráulico de 1.70 x 1.20 mt. Monto Total Pagado al Contratista: TOTAL VALORIZACIONES ITEM DESCRIPCION PERIODO 01 Contrato Principal Todos 02 Penalidades Todos TOTAL FACTURADO S/. Enmallado con alambre púas.- la cual servirá para la protección de los biodigestores se coloco en dos hileras con un metrato total de 1,170.40 ml. Wilder Luis Oncoy Quijano, remite el Informe de Evaluación del Expediente Técnico del Proyecto denominado: “Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado en el Sector de Apash del Centro Poblado de San Miguel, Distrito de Ponto – Huari – Ancash”, concluyendo que no presenta observaciones. Doris Solíz Carrión 4. • Ley de Gestión Presupuestaria del Estado Nº 27209. CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE APASH DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH” 1.3 ANALISIS a. Del Plazo de Ejecución Contratado y Ampliación de Plazo El cronograma de ejecución de obra ha tenido los siguientes plazos y fechas de termino: ITEM DESCRIPCION FECHA/PLAZO A Fecha de Entrega de Terreno 28 de Setiembre del 2018 B Fecha de Inicio de Obra C Plazo de Ejecución D Fecha de Término de Obra 01 E Ampliación de Plazo F Fecha de Término Real de Obra G Fecha de Recepción de Obra 01 de Octubre del 2018 90 Días Calendarios 29 de Diciembre del 2018 No se solicito 30 de Noviembre del 2018 17 de Diciembre del 2018 b. Liquidación Mensual de la Obra (Construcción de Pozo). JULIAN ALEXANDER ACOSTA HURTADO ii. Cusco. Esquema de Procedimiento técnico para liquidar una Obra por Contrata. MODALIDAD DE EJECUCION: A PRECIOS UNITARIOS, 9. REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN MONTO DE REAJUSTE REINTEGROS (Otros) 3. %os& Ve'a %(ure'ui de# Sector Pam)a, en el proyecto respectivo. Aprueba las Normas Técnicas de control interno del Sector Publico. INSTITUTO OFICIAL EBEN EZER EJEMPLO 2: c. Del Contrato de Obra Con fecha 29/08/2018, el Comité de Selección adjudico la Buena Pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 020-2018-MDP/CS, para la Ejecución de la Obra: “Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado en el Sector de Apash del Centro Poblado de San Miguel, Distrito de Ponto – Huari – Ancash”. ARMENIA-QUINDIO | | |…. Tapa metálica de 0.50x0.50.- las tapas metálicas para las cajas de válvulas en total de 41 unidades. En un total de 424.98 m2. Líneas de Conducción 1.1. REGION : ANCASH 1 OBJETIVO 1... Buenas Tareas - Ensayos, trabajos finales y notas de libros premium y gratuitos | BuenasTareas.com, Los movimientos sociales en américa latina: un balance histórico. Con fecha 10/07/2018, mediante el Informe N° 079-MDP-GM-UF/EPSA, el Lic. GASTOS. En un sentido más, RESUMEN La construcción se define como el elemento resultante de la conjunción de varios materiales expresamente creados para destinarse en armónico orden y en las, INFORME NRO. • Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. El material de las letrinas serán de base de piedra y Barro con albañilería de adobe y techo de calamina que se construirá de acuerdo al modelo que se plantea en los planos, el numero de letrina será de 37. Descarga. 39,826.61 4,979.36 S/. Adelanto de Materiales – Amortizaciones. HUAMACHUCO, SANTA, ROSA, SAN ISIDRO Y JR. DANIEL A. CARRION, DISTRITO DE CHUGAY – SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD”- SNIP -2382656, REGION: LA LIBERTAD DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD, PROVINCIA: SANCHEZ CARRION DISTRITO: CHUGAY, 6. Informe De Obra. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos. Tipos de Liquidaciones: Obras por Administración Directa, a Suma Alzada, a Precios Unitarios. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO • Programa : Saneamiento • Sub Programa : Saneamiento Rural • Actividad/ Proyecto de la Asociación : Grupo Campesino Cerro Molleray, Distrito de San Sebastián – Cusco”. ¡Descarga gratis material de estudio sobre Informe De Liquidacion De Obra Por Administracion Directa! Edificio Safico – Av.  EL monto Final del Contrato de Obra es la suma de S/. De los Adelantos otorgado Adelanto Directo – Amortizaciones. 2 Tomo ccxeiV Pedro Ernesto Muñoz Minaya Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita el registro de acuerdo al Decreto Ley N° 1252 del Nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE – PE, para su aprobación y registro correspondiente, para lo cual adjunta el Formato N° 01. ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE... ...MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE AYACUCHO” Informe Tecnico Financiero Liquidacion De Obras Por Administracion Directa 3418 palabras 14 páginas Ver más INFORME LIQUIDACION TECNICA A) FICHA TECNICA 1. PROPIO m3 1,071.95 1,071.95 0.00 1,071.95 100.00% 03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC SAP 1" m 459.16 459.16 0.00 459.16 100.00% m 1,506.64 1,506.64 0.00 1,506.64 100.00% m 782.80 782.80 0.00 782.80 100.00% m 2,748.60 2,748.60 0.00 2,748.60 100.00% 03.03.01 03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC SAP 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAP 2" 03.03.04 PRUEBA HIDRAULICA 04.00 RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO 50.00 M3 04.01 04.01.01 OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 37.04 37.04 0.00 37.04 100.00% 04.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 37.04 37.04 0.00 37.04 100.00% 04.02 MOVIMIENTO DEL TIERRA 04.02.01 EXCAVACION MANUAL P/ CIMIENTOS ZAPATAS m3 77.79 77.79 0.00 77.79 100.00% 04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 18.52 18.52 0.00 18.52 100.00% 04.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXEDENTE PROM=30 M m3 124.47 124.47 0.00 124.47 100.00% 04.03 CONCRETO SIMPLE 04.03.01 SOLADO DE 2" DE ESPESOR m2 37.04 37.04 0.00 37.04 100.00% 04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 04.04.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ZAPAS Y MUROS ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2 GRADO m3 18.38 18.38 0.00 18.38 100.00% 04.04.02 60 kg 668.09 668.09 0.00 668.09 100.00% 04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 169.31 169.31 0.00 169.31 100.00% 04.04.04 CURADO m2 38.90 38.90 0.00 38.90 100.00% 04.05 04.05.01 REVESTIMIENTOS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTRE EN INTERIORES m2 45.40 45.40 0.00 45.40 100.00% 04.06 ACCESORIOS 04.06.01 ESCALERA DE FIERRO DE 3/4" m 3.78 3.78 0.00 3.78 100.00% 04.06.02 MARCO Y TAPA PLANCHA LAC 1/8" x 0.60 x 0.60 CON MECANISMO DE SEGURIDAD GLB 4.20 4.20 0.00 4.20 100.00% 04.07 PINTURA 04.07.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 38.22 38.22 0.00 38.22 100.00% 04.08 04.08.01 ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALCION PARA EL RESERVORIO und 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00% 05.00 ARCO DE RIEGO (03 UND) 05.01 OBRAS PRELIMINARES 05.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 0.64 0.64 0.00 0.64 100.00% 05.01.02 LIMPIEZA Y DESBROSE DE VEJETACIÓN m2 0.64 0.64 0.00 0.64 100.00% 05.02 MOVIMIENTO DEL TIERRA 05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 0.32 0.32 0.00 0.32 100.00% 05.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO m2 0.64 0.64 0.00 0.64 100.00% 05.03 CONCRETO SIMPLE 05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 3.36 3.36 0.00 3.36 100.00% 03.03.02 CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE APASH DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH” 05.03.02 CONCRETO FC=175 KG/CM2 05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA m3 0.22 0.22 0.00 0.22 100.00% 05.04.01 ARCO DE RIEGO 05.05 OTROS und 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 05.05.01 TAPA METALICA 0.70X0.70 C/LLAVE TIPO BUJIA 06.00 HIDRANTE (40 UND) m2 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 06.01 OBRAS PRELIMINARES 06.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 8.10 8.10 0.00 8.10 100.00% 06.01.02 LIMPIEZA Y DESBROSE DE VEJETACIÓN m2 8.10 8.10 0.00 8.10 100.00% 06.02 MOVIMIENTO DEL TIERRA 06.02.01 m3 3.24 3.24 0.00 3.24 100.00% 06.02.02 EXCAVACION PARA EN TERRENO NORMAL ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE PROM=30 M m3 3.89 3.89 0.00 3.89 100.00% 06.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 8.10 8.10 0.00 8.10 100.00% 06.03 OBRAS DE CONCRETO 06.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA MUROS m3 3.65 3.65 0.00 3.65 100.00% 06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO m2 48.64 48.64 0.00 48.64 100.00% 06.03.03 60 kg 312.00 312.00 0.00 312.00 100.00% 06.04 OTROS 06.04.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" und 40.00 40.00 0.00 40.00 100.00% 06.04.02 LECHO DE GRAVA m3 0.85 0.85 0.00 0.85 100.00% 06.04.03 TAPA METALICA (0.40x0.40m) und 40.00 40.00 0.00 40.00 100.00% 06.05 LINEA MOVIL DE RIEGO 06.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PE 32MM C - 4 und 108.00 108.00 0.00 108.00 100.00% und 493.00 493.00 0.00 493.00 100.00% m3 3.06 3.06 0.00 3.06 100.00% 06.05.02 07.00 ASPERSOR NAN 427 AG, D=4mm VALVULA REDUCTORA DE PRESION (03 UNIDADES) 07.01 MOVIMIENTO DEL TIERRA 07.01.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 07.02 CONCRETO SIMPLE 07.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 18.11 18.11 0.00 18.11 100.00% 07.02.02 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 1.07 1.07 0.00 1.07 100.00% 07.03 07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION 2" Und 3.00 3.00 0.00 3.00 100.00% 07.04 OTROS 07.04.01 LECHO DE GRAVA m3 0.60 0.60 0.00 0.60 100.00% 07.04.02 TAPA METALICA 0.80X0.60 C/LLAVE TIPO BUJIA und 3.00 3.00 0.00 3.00 100.00% 08.00 VALVULA DE PURGA (08 UND) 08.01 MOVIMIENTO DEL MATERIAL 08.01.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 2.86 2.86 0.00 2.86 100.00% 08.02 CONCRETO SIMPLE 08.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 17.28 17.28 0.00 17.28 100.00% 08.02.02 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 0.86 0.86 0.00 0.86 100.00% 08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 2" 08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 2" MAS ACCESORIOS und 8.00 8.00 0.00 8.00 100.00% 08.04 OTROS 08.04.01 LECHO DE GRAVA m3 0.96 0.96 0.00 0.96 100.00% 08.04.02 TAPA METALICA (0.40x0.40m) und 8.00 8.00 0.00 8.00 100.00% CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE APASH DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH” 09.00 09.01 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL ELIMINACION DE DESECHOS DE CONSTRUCCION glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 09.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 10.00 CAPACITACIONES 10.01 CAPACITACION EN MANEJO DE RECURSOS HIDRICOS Y ASESORAMIENTO EN PARCELAS und 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 11.00 FLETE 11.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 11.02 FLETE RURAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% d. Monto Final del Contrato de Obra i. Valorizaciones Se ha realizado el pago de 02 valorizaciones de obra al Contratista, las cuales se detalla: ITEM VALORIZACIONES A.- PERIODO CONTRATO PRINCIPAL SUB TOTAL IGV MONTO FACTURADO 421,224.10 75,820.34 490,044.44 1.00 VALORIZACION N° 01 OCT. 2018 179,043.59 32,227.85 211,271.44 2.00 VALORIZACION N° 02 NOV. 2018 242,180.51 43,592.49 285,773.00 Adicionales de Obra No se realizo adicional de obra por lo que no se solicita el pago de la valorización. El presente informe final de la obra: Construccin de Pavimento, Veredas y Habilitacin de reas Verdes de la Av. Con tubería de PVC de 1 ½” a ½”. -----~--..,...-------=~-------"'" OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE LA.  Se recomienda al contratista absolver las observaciones bajo responsabilidad, Informe N° 118-A pliego de observacion al liquidacion de obra, Copyright © 2023 StudeerSnel B.V., Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam, KVK: 56829787, BTW: NL852321363B01, INFORME DE N° 118 – 2021 – SGIOP – MDS/ECS, Gerente (e)de la Municipalidad Distrital de Sacsamarca. PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 1.5.1. Tratamiento administrativo de saldos y sobrantes de proyectos. Obra : “Mejoramiento Integral de Saneamiento Básico de la Asociación Grupo Campesino Cerro Molleray, Distrito de San Sebastián – Cusco” Liquidación Técnica Municipalidad Distrital de San Sebastián ∇ Se verifico una cámara rompe presión 0.80 x 0.80 mt con los accesorios correspondientes. DE OBRA POR QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD De acuerdo al Artículo N° 126 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. f. De la Recepción de la Obra Con Fecha 05 de Diciembre del 2018, se suscribe la Designación del Comité de Recepción de la Obra: “Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado en el Sector de Apash del Centro Poblado de San Miguel, Distrito de Ponto – Huari – Ancash”, mediante la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 259-2018-MDP/GM Con fecha 17 de Diciembre del 2018, el Comité de Recepción de la Obra en uso de sus atribuciones procede a RECEPCIONAR LA OBRA, dejándola operativa. ∇ Piletas domiciliarias con lavatorio en número de 41 de diferentes diseños con su poso de percolación y caja de registro. • Año Presupuestal • Fuente de Financiamiento : • Modalidad de Ejecución : Administración Directa. Los informes mensuales, finales y su incidencia. “Luego de 17 años construyendo obras de calidad, la Empresa Constructora M3 S.A. ha decidido iniciar su proceso de liquidación voluntaria. CONTENIDO 2.5. “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” TOPOGRAFIA Términos de referencia y administración del proyecto por la entidad. 2.2. (RUC: 2061016240), CIA INVERSIONES CHAVEZ S.A.C (RUC: 20571395364), LEGALMENTE REPRESENTADA por el Sr. NINO SATURNINO PAUCAR GARRO (DNI Nº 80220318) d. De la Entrega e Inicio de Actividad Con Fecha 28 de Setiembre del 2018, la Municipalidad Distrital de Ponto, la población beneficiaria de la obra y autoridades del Centro Poblado de San Miguel, por otro parte los Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ponto, hace entrega de terreno al Contratista CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA Y la Supervisión de la Obra Ing. Saldo Contractual de obra 14,462. INFORME DE LIQUIDACION • Presupuesto Aprobado S/. ÷ ÷ ï ï Ü Ñ º Ñ Ñ Ñ § Ñ � ï … $1$ gdÑQ7 $$ 5.8.  SI EXISTIERA UNA DIFERENCIA ENTRE ADICIONAL DE OBRA CON RESPECTO (+) Adicionales de obra 45,652. Con fecha de 01 de Octubre del 2018 se da inicio a la ejecución de las actividades correspondientes a la ejecución de la Obra: “Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado en el Sector de Apash del Centro Poblado de San Miguel, Distrito de Ponto – Huari – Ancash” e. De la Culminación de los Trabajos Con fecha 30 de Noviembre del 2018, se culmina la ejecución de Obra, dejando constancia en el Acta de Culminación o Terminación de Obra. Es por ello que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato. 2.1.2. SALDOS % 01 OBRAS PRELIMINARES 01.01 glb 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00% 01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 01.03 CAMPAMENTO(OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA) glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 02.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINSTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 20.00 20.00 0.00 20.00 100.00% 02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 03.00 LINEA DE CONDUCCION 03.01 OBRAS PRELIMINARES 03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROSE DE VEGETACIÓN m2 2,748.60 2,748.60 0.00 2,748.60 100.00% 02.01 CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE APASH DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH” 03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 03.02 MOVIMIENTO DEL TIERRA m2 2,748.60 2,748.60 0.00 2,748.60 100.00% 03.02.01 03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 348.80 348.80 0.00 348.80 100.00% EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 371.06 371.06 0.00 371.06 100.00% 03.02.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO m2 1,236.87 1,236.87 0.00 1,236.87 100.00% 03.02.04 CAMA DE APOYO DE TUBERIAS m 2,784.60 2,784.60 0.00 2,784.60 100.00% 03.02.05 RELLENO Y COMP. – Separata Especializada CONSIDERACIONES GENERALES La liquidación de la obra constituye la última fase de la consumación del contrato de obra y determina el precio … Address: Copyright © 2023 VSIP.INFO. Nota: No necesariamente todos los expositores/tutores mencionados participarán en el dictado del programa, asimismo se podrá contar con la participación de otros expositores/tutores adicionales a los mencionados. Unidad N°1 – Sistema Tributario, economía del sector público y presupuesto. • Ley Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo. JOSE HUGO BURBANO MORENO. Mediante Carta N° 088-MDP/PSROY/PROYECTISTA DE FECHA 05/06/2018, EL Consultor Externo Ing. MONTO DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN SIN REJUSTE 2. Sub Gerente de Infraestructura y obras públicas.  La obra fue Recepcionada el 17 de Diciembre del 2018 por el Comité de Recepción de Obra, encontrándose culminada y operativa. • Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2012 Nº 29812 • Ley de de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2012. Con sus accesorios respectivos también con una caja de Válvulas. ∇ Se verifico la construcción de 04 captaciones de concreto con tapa metálica canastilla de filtro y cono de rebose con su respectiva caja de válvula de paso de 1”, dicha captación cuenta con su filtro de grava y los accesorios necesarios para du correcto funcionamiento. De este modo, el citado artículo establece que inicialmente compete al contratista presentar la liquidación de obra dentro del plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra —el que resulte mayor—, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 14,462. Tarrajeo de cajas de válvula de control y purga.- Se considera al tarrajeo del interior de las cajas de válvulas y de cajas de purga con un metrado total de 44.88 m2. Transporte de Materiales a línea de conducción.comprendió los trabajos de traslado de materiales de construcción al lugar requerido por la residencia. MONTO CONTRATADO: S/. • Resolución de Contraloría Nº 320-2006-C.G. 1. Gastos Generales (11.24 %) Gastos de Supervisión. Objetivos. C.G. Un operario de una planta labora los 30 días del mes en el turno de 6 a.m. a 2 p.m. OBRA: “AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14011 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DEL AA.HH. Responsabilidad en la elaboración y aprobación de expedientes. Regístrate para leer el documento completo. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN GENA MARLENY ACOSTA BONILLA 8 Monto Contractual del contrato 479,137. la menor ejecución se debe a los siguientes aspectos: ahorro en movilización de maquinaria, monto que no fue pagado ya que el costo del servicio contratado incluía su traslado a obra. 444,351.49 • : Ing. CCALANI UBICACIÓN : Comunidad : HUANACO, Sierva María de todos los Angeles hoja del Marqués de Casualdero Ygnacio de Alfaro y Dueñas y de Bernarda de Cabrera, nace sietemesina, escuálida y, Movimientos literarios La poesía gauchesca es uno de los acontecimientos más singulares que la historia de la literatura registra. Ord. b)IVA • Directiva Nº 005-2010-ef/76.01 “Directiva para la ejecución Presupuestaria y su Anexo R.D. ∇ Se verifico la conclusión de un Reservorio de 4 m3 con los accesorios correspondientes y cerco de alambre de púas. | INSPECTOR | : ING. %os& Ve'a %(ure'ui de# Sector Pam)a de#. 2.9. LIQUIDACION TECNICA 3.1. ..f'unbabo tn 1880 497,044.44 Soles. Procedimientos y tramite administrativo de una liquidación. Informe de la obra Martín Fierro de José Hernadez. Otros Ninguno e. Pagos a Cuenta El Contratista presento su Autorización de Descuento del 10% total del monto del contrato original, como garantía de fiel cumplimiento; cuya retención de dicho monto se ha efectuado en la Primera Valorización, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.  CUANDO SE TRATA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA EL CUADERNO DE OBRA Sihuas, diciembre del 2020 CARTA Nº003– 2020/MDA/MDVE Sr: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA Atención: : AREA DE INFRAESTRUCTURA Asunto : Remito LIQUIDACION DE OBRA Referencia : PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE HUANZA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH. Ingeniero CIP Nº 23119, arbitro especialista con Registro 271 – CIP LIMA Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. ~t Los campos obligatorios están marcados con *. [email protected] El siguiente documento servirá para una liquidación de obra en el que el ingeniero pueda estar interesado. 2.6. 1. Colocado de Placa Recordatoria. Informe Tecnico De Liquidacion De Obra Adminis Directa, El Impacto Social De La Despenalizacion Del Aborto En La Ciudad De Mexico. • Resolución de Contraloría Nº 196.88. Liquidación técnica, Liquidación financiera. Calle Venezuela E3-66 entre Sucre y Espejo Y, 2.-QUE PRESENTEN SEMESTRALMENTE O CUANDO SEAN REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, INFORMES DETALLADOS DE LOS PUESTOS OCUPADOS POR EXTRANJEROS Y QUE CONTENGAN LOS REQUISITOS Y ESPECIALIZACIONES REQUERIDAS PARA LOS CARGOS, Y LAS ATRIBUCIONES DE ESTOS. OBRA PRINCIPAL COSTO FINAL (S/.) Solución de. 408,355.46 Presupuesto Principal Mayores Metrados : Partidas Nuevas Total Presupuesto Valorizado : S/. Páginas: 6 (1384 palabras) Publicado: 7 de febrero de 2012. Página 1 de 27. informe … CONCLUSIONES 2. --- del 18-07-88, Sobre las Normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa. : 074 del 2007. • Unidad Ejecutora : Unidad de Ejecución de Obras. Nº 1017 y D.S. • Resolución de Contraloría Nº 195.88. Impuestos Generales a las Ventas (IGV) Se ha aplicado el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18%, según la Ley N° 30641, Texto Único Ordenado de la Ley de Impuestos. NOVIEMBRE DEL 2O12 Gobiernos Autónomos Descentralizados Derrames en letrinas.- las cuales no fueron consideradas en el expediente técnico considerando que son 40 letrinas, el metrado es considerable 241.62 ml fue necesario considerarlo como partida adicional. – Certificación emitida por Grupo Académico del Perú 5.7. Administración y Contabilidad Cama de Apoyo para Tuberías con material propio seleccionado.- En los lugares que previamente se perfilaron se procede al colocado de una cama de apoyo de 169.3 mt lineales de zanja con material zarandeado y seleccionado para evita posteriores inconvenientes. Esta decisión de sustenta, en que se cuenta con bastante agua para su adecuado funcionamiento para la población ∇ Capacitación: Se ha considerado en el proyecto el componente Social para la capacitación de la Población en el manejo, uso y mantenimiento del sistema de Abastecimiento de Agua Potable y de las letrinas, que se realizaran por personal Capacitado antes de la Ejecución, durante la ejecución y después de la ejecución de la Obra. 6.2. Libro de trabajo unidad 5 tecnicas y metodos de aprendizaje investigativo senati. I: SALDO A CANCELAR MONTO A CANCELAR EN EFECTIVO S/. ∇ Se verifico la una cámara de reunión de caudales de 0.60 x 0.60 x 0.90 mt interior. Este operario devenga el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATO, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA  No presenta saldo Negativo. MEJORAMIENTO DE LA I.E. Se concluyo con 204 ml de tendido de tubería PVC SAP de 1” el cual no se considero en el expediente técnico 2. Liquidación de … OBJETIVO: Desarrollar los conocimientos necesarios para el dominio de la liquidación de obras de acuerdo a las normas vigentes. Intereses No Corresponde vii. Fecha. MANUAL- MAT. Pintado de muros exteriores en letrinas.- Partida que no fue considerada por el proyectista en el expediente técnico, su metrado total es de 478.12m2. Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente. “Reglamento de Acciones de control” • Resolución de Contraloría Nº 072-98-C.G. Para realizar la liquidación de obra, primero se debe realizar la … Diplomado en contrataciones y adquisiciones del Estado en el Colegio de Abogados de Lima. CARTA S FIANZAS. Fecha: 01/01/2015. GENERAL DEL TRABAJO, PREVIO ESTUDIO, DETERMINE QUE LOS HONDURENOSESTAN…. SISTEMA : A SUMA ALZADA Con el Asiento N° 72 del Residente de Obra, de fecha 30 de Noviembre del 2018, la residencia comunica al Supervisor la culminación de los trabajos y solicita la conformación del Comité de Recepción de Obra. iv. 04.01.05 METAS ADICIONALES EJECUTADAS: Según informe Final 1. Producción: y obtén 20 puntos base para empezar a descargar. Municipalidad Distrital de San Sebastián “OBRA LOTE 3: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO” 2.3. (-) Deductivo de obra 25,440. Nº 102-2007-EF. |Fecha |Ítem/Punto Anterior | Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización DEL 17 DE AGOSTO AL 1 DE DATOS GENERALES DE LA OBRA: “Mejoramiento integral de Saneamiento Básico de la Asociación Grupo Campesino Cerro Molleray, Distrito de San Sebastián – Cusco”. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 3.2. Protección con concreto f'c=105kg/cm2 en línea de conducción terreno rocoso.- En las zonas donde el terreno no permitió la excavación de terreno se procedió al Vaceado de la tubería con concreto f’c=105 kg/cm2 en 0.52 m3. Cusco. Se formulará por el director facultativo, en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las obras realmente ejecutadas tramitándose conforme a lo establecido en el art. Canon y Sobre Canon. | | | | | Durante ese... ...VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA MARILYN PAMELA SANTAMARIA CONTRATO PRINCIPAL GULBERTH GAMARRA PIZARRO | | | | | | | DUNIA ELIZABETH CRUZ BANEGAS ∇ Captación: Sera realizada 04 captaciones de Concreto f’c=175 kg/cm2 de Dimensiones interiores es de 0.70 x 0.70 m con tapas metálicas y un filtro de grava seleccionada.  EN LIQUIDACIÓN FINANCIERA NO SE EVIDENCIA LOS COMPROBANTES DE PAGO CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA LILA B – San Isidro. ANTECEDENTES DE LA OBRA.• De la Aprobación del Proyecto : 2010). 2. f. Saldo Final de Contrato de Obra El saldo final de Contrato de Obra es la suma de S/. MONTO BRUTO VALORIZ. POZO SÉPTICO,4.1. Informe N° 001-2013-GRNSGEPI-RO-JBS, de fecha 28 de febrero del 2013, del Residente de obra, el Informe de Liquidación de obra, el Acta de Conciliación entre la Liquidación técnica y financiera año 2009, 2010 Y 2011, de fecha 14 de marzo del 2013. el OBJETIVOS 3. culminación de la obra y por ende lograr su liquidación lo más pronto posible. 7 Páginas • 717 Visualizaciones. Esperando la atención al presente, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal. • Presupuesto Valorizado : : : 2010 - 2011. Solución: La cual no se considero en el expediente técnico. 0.00 soles, según el Resumen de Liquidación del Contrato de Ejecución de la Obra CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE APASH DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH” RESUMEN DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA MONTO (SIN IGV) DESCRIPCION A: DE LAS VALORIZACIONES CONTRATO PRINCIPAL ADICIONAL DE OBRA N° 01 TOTAL VALORIZACIONES (A) B: REAJUSTES DE PRECIOS CONTRATO PRINCIPAL ADICIONAL DE OBRA N° O1 TOTAL REAJUSTES (B) C: ADELANTOS OTORGADOS ADELANTO DIRECTO AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO ADELANTO PARA MATERIALES AMORTIZACION DEL ADELANTO MATERIALES TOTAL ADELANTOS © D: DEDUCCION DE REAJUSTES ADELANTO DIRECTO ADELANTO PARA MATERIALES TOTAL DEDUCCIONES DE REAJUSTE (D) E: SUB TOTAL GENERAL (A+B+C+D) F: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV 18.00% G: COSTO DE OBRA PRINCIPAL MONTO DE VALORIZACION PAGADOS RECALCULADOS SALDO 421,224.10 0.00 421,224.10 379,101.69 0.00 379,101.69 421,224.10 0.00 421,224.10 42,122.41 0.00 42,122.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421,224.10 0.00 0.00 0.00 379,101.69 0.00 0.00 0.00 421,224.10 0.00 0.00 0.00 42,122.41 75,820.34 497,044.44 68,238.30 447,340.00 75,820.34 497,044.44 7,582.03 49,704.44 0.00 0.00 0.00 0.00 H: PENALIDADES MULTA POR DEMORA EN TERMINO DE OBRA MULTA POR DEMORA EN LEVANTAR OBSERV. Cultura Científica.  No existe Penalidades  La Obra ejecutada permite ampliar el patrimonio de la Municipalidad Distrital de Ponto, porque crea condiciones para el desarrollo en su ámbito. Alumnos, alumnas, accesible y guardianía) en dos niveles y escalera de acceso.... ...LIQUIDACIÓN DE OBRA El momento de la liquidación de una obra por contrata es muy importante, tanto para funcionarios públicos como para contratistas. Se produce al final de la ejecución de la obra pública y luego de la recepción de la misma. Si quieres saber en qué consiste y cuáles son los pasos para liquidar una obra, quédate y averígualo a continuación. Jos Vega Juregui del Sector Pampa del Carmen La Merced - Chanchamayo; … 5.9. En total 42 unidades. · Reportes de la Oficina de Almacén. · Reportes de Infobras y el Banco de Inversiones. Dentro de los 5 días naturales siguientes la Oficina de liquidación, a través de un informe, propone a la Gerencia general los integrantes de la Comisión de liquidación de obra, para la emisión de la resolución que designe dicha comisión. Primero por la oficina de … CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd, 0% found this document useful, Mark this document as useful, 0% found this document not useful, Mark this document as not useful, Save Informe de Liquidación de Obra For Later, !a"i#itación de $reas Verdes de #a Av. Para este fin se coloco un total de 72.53 m3 de material. ________________________________________ No se solicitó Adelanto de Materiales, por lo tanto, no se realizaron amortizaciones. 1. página. Carlos Enrique Gil Barcena CIP: 03. EXIGIR A LAS EMPRESAS: Áreas del sistema Tributario: Política Fiscal O RGANISMO LEGISLATIVO DELIDONAS OBRA : CONSTRUCCION 02 AULAS Y DIRECCION I.E. República de Guatemala / Republic of Guatemala En base a los planos y levantamientos topográficos del proyecto, sus referencias y BMS, el Topógrafo procedió al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se efectuaron … ...INFORME TÉCNICO DE LIQUIDACION DE OBRA INFORME DEL PROYECTO … CONTENIDO |Punto | | |Ítem/Punto Rev. 1985 Constitution with 1993 reforms Modelo de documento derivado de la LOE. KAREN YOJANA SUAZO TURCIOS Remito informe técnico de la liquidación de obra. Gastos de Elab. De la Recepción de la Obra Con Fecha 05 de Diciembre del 2018, se suscribe la Designación del Comité de Recepción de la Obra: “Creación del Servicio de Agua para el Sistema de … PARTE INTRODUCTORIA Con lo cual se mejoro la calidad de vida de los pobladores de esta zona, además de reducir el índice de enfermedades. Liquidación Técnica Municipalidad Distrital de San Sebastián EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA LIQUIDACIÓN TÉCNICA 01. OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE APASH DEL CENTRO POBÑADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO – HUARI - ANCASH 1.1 INFORMACIÓN DE LA OBRA  Presupuesto Base : S/. 1 ca -~DD. ... Pdf. marco antonio ramon tacuri entidad: gobierno regional de junin n° proyectos de inversion, Liquidacion Final de Obra - Complejo Deportivo, Formato Final de Liquidacion de Obra- Pronoei Villa Tajo. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. GENERALIDADES. Our partners will collect data and use cookies for ad targeting and measurement. Con un metrado de 1.93 m3 6.6. 2.1. ""# conforme a lo establecido en, ubicados en este sector% quienes no contaban con, las actividades de los vecinos de esta $ona y por otra parte el mejoramiento de la, % se aprobó el E(pediente )*cnico +,onstrucción, se presentó ante la 3ub Población De La Sierra Peruana, Registro De Documentos En Mesa De Partes, Poema Sobre La Vida En El Campo, Plan De Estudios Física Unsa, Consulta De Notificaciones Judiciales, Programa De Gobernabilidad, Gerencia Política Y Gestión Pública 2022, Escuela De Postgrado Unfv, Discurso Para Bodas De Plata De Mis Padres, Pronóstico Del Tiempo 25 Días Puerto Maldonado Senamhi, Psicología Criminal Carrera,