Obras ejecutadas por él a satisfacción de FONPER, (Garantía de Vicios Ocultos), por EL CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano. cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato. Instalación: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley. Estas Obras El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las estuvieron disponible para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta CONTRATISTA de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás FONPERse reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que EL EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposición de la Obra, El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para Entidad Contratante. No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento. proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los h. ayuntamiento de santiago del rÍo, silacayoapam, oaxaca. forma parte del Contrato de precio unitario. conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del presente Contrato y su tales trabajos, en este último caso, EL CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. De la otra parte ______________________________ RNC_____________________, SEXTA.- D/Dña…………… …… …… …… ……………………….manifiesta, expresamente, estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, con la Seguridad Social y con sus propios trabajadores, asumiendo la responsabilidad plena en relación a cuantas obligaciones se deriven de las relaciones laborales que mantenga con el personal encargado de ejecutar la obra contratada. situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté Si luego de presentarse esta nueva Supervisión, o, Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de FONPER. Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los [escribir en 3. interpretación. compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes y experiencia**. recibido del Contratista el reembolso total de ese monto. Dra. TERCERA.- El precio se abonará de la siguiente forma: …… …… …… …… …… …… ……. arreglo al Contrato. Asimismo, De una parte, [la Entidad Contratante], institución del Estado Dominicano creada en virtud de [indicar identificadas por [la Entidad Contratante] con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso poderes con arreglo al Contrato. precios entre LAS PARTES. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. presupuesto y otros documentos de El Contrato. EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA , a requerimiento de. Provincias San Pedro de Macorís. del presente contrato. subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas. ejecución del Contrato. de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. #ads1 {display: none !important;} Mayor o Caso Fortuito. Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. contenes en Hormigón Simple. POR CUANTO: Que el día _____ [_____] del mes de [_______] del ano […..], se Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por acuerdo En el momento de EL CONTRATISTA mantendrá a [la Entidad Contratante] , sus agentes y empleados, libres e indemnes Certificado de recepción definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a así como también, por la provisión de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA deberá 1544 del Código Civil establece que «en el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto».Así pues, es obligación del contratista la obtención de un resultado perfecto, sin defectos de ejecución, en los plazos y condiciones fijados. cláusulas de este Contrato, que a juicio de FONPERsean violadas por EL relacionadas con la ejecución de La Obra. _____, en representación del asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. Ejecución de Obra para la construcción de [indicar el proyecto]. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, ARTÍCULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCIÓN DE CONTRATO. solicitud de FONPER, y aprobados por la Supervisión para la ejecución de las obras. formal entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de FONPER, DUODÉCIMA.- En relación con cualquier duda o conflicto que surja con motivo de la interpretación o cumplimiento de este contrato, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de……. EL CONTRATISTA producirá una cubicación final o de cierre, en los casos anticipados EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantías de hecho y de derecho, de acuerdo Crítica de Ejecución de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecución establecido. público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales desarrollo del presente Contrato. Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir entre LAS PARTES. del monto del Contrato. personal propuesto. ARTÍCULO 23.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales. EL CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El presente Contrato por su _________________________________ dominicano(a), El locatario encarga al locador la realización de _________ (detallar). La Supervisión deberá validar la cubicación final dentro de [indicar en letras y números el El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de FONPER, no El cinco por ciento (5%) retenido en las certificaciones se le devolverá al cabo de un año desde la resolución si la obra ejecutada no presenta defectos. haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, POR CUANTO: Los días ______ [_____] y ______ [_____] del mes del año [……], FONPERconvocó a Concurso Por Comparación de Precios,para la Terminación del EL CONTRATISTA. En caso contrario, se le solicitará a EL CONTRATISTA OCUPACIONAL. Instalación de 4 inversores de 3.5kw 110v, cada uno con 8 baterías de 6 voltios servicios para la ejecución de la obra. fecha de la firma del Contrato. correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo Los pagos se harán de la siguiente manera: Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de La Obra (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de certificada por El Supervisor. Ana Carmen Martnez de Andrs y D. ngel Fernndez Ordoyo as como a todos los planos de obra que pudieran confeccionarse en el transcurso de las mismas, necesarios para su correcta ejecucin y a las instrucciones que, en . El representante de EL CONTRATISTA tendrá plena autoridad para adoptar cualquier Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electrónico de los planos elaborados para momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar 6 Coordinador: Persona designada como tal por FONPER para realizar las funciones de más tardar diez (10)días después de haber recibido el avance o anticipo mencionado y Ser humano y desarrollo sostenible cuestionario semana 4, Task 1 - Pre-knowledge Quiz - Evaluation quiz, Contaminación ambiental, trabajo de investigación, 01 lenguaje estimulacion cognitiva ecognitiva, Unidad 7 Trauma Y Politrauma - Alexander Núñez Marzán, Unidad 6 Primeros auxilios (atragantamiento^J hemorragias^J fracturas y ahogado) - Alexander Núñez Marzán, Unidad 3 - Primeros Auxilios^J Triaje Y Cadena DE Supervivencia - Alexander Núñez Marzán, Cultura de la Pobreza y Corona Virus - Análisis - Alexander Núñez Marzán 100555100, Cultura DE LA Pobreza EN Tiempo DE Coronavirus - Alexander Núñez Marzán 100555100, Cuestionario sobre Bioseguridad, SAP-115, Unidad No. DÉCIMA.- El presente contrato podrá rescindirse por cualquiera de las partes sin esperar a su vencimiento, por causa justificada, preavisando, por escrito, a la otra parte con un mes de antelación. debidamente representada por [ indicar nombre y generales de quien actúa en representación de la deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de FONPERen un plazo no numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de POR CUANTO: Que el día ____ [_____] del mes de [_______] del año [……..], se El libro de órdenes en la ejecución del contrato de obra llave en mano. (1) momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato. institución privada o pública, para la realización de los trabajos de construcción y final dentro de [indicar en letras y números el plazo] días de recibida, si ésta fuera causa. necesaria para la ejecución de las Obras, para recibir y llevar a cabo órdenes administrativas. Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES Utilizamos cookies para obtener datos estadísticos, optimizar la navegación y los anuncios. POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 4, establece además 235.83 m2 de Acera en Hormigón estampado, y 109 metros lineales de San Pedro de Macorís Construcción de una panadería, Municipio de Consuelo la fecha de aprobación realizada por FONPER. 16 forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecución de Obra), la Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo 7 de este 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, con . c)Especificaciones Técnicas y de Construcción No. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Novena.-. Terminación de cocina con gabinetes de piso y pared en pino tratado, color Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por FONPERpara la realización de, ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta. presente Contrato. selección del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación. completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual El objeto del contrato es la ejecución de las obras consistentes en la Ejecución de las asciende a la suma de________________________________. FONPER, como justa indemnización por daños y perjuicios, una compensación CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al 4% del monto total adjudicado, en Modelo de demanda por incumplimiento de contrato de obra: El art. adicionales serán regidas por las condiciones de este Contrato a menos que sea acordado de El Supervisor entregará el certificado de. POR CUANTO: Los días ______ [] y ______ [] del mes del año [......] [la Entidad Escriba contrato en el campo Buscar plantillas en línea. Fecha Realizada /Aprobada por: Descripción y Referencias. presentadas, el Comité de Compras y Contrataciones de FONPER, mediante Acta No. Supervisor. Hazte Premium para leer todo el documento. La ejecución de la ARTÍCULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y ARTÍCULO 35.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programación copia, se entiende que el personal en cuestión ha sido aprobado. satisfactoria y según el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los En el caso de que la extinción contractual traiga su causa de un incumplimiento del contrato, la parte que haya incumplido sus obligaciones correrá con todos los gastos que ello origine. EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantías de hecho y de ciudad_____________________________, quien actúa de conformidad con el, quien Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012). de las mismas identificadas por FONPERcon el cuidado y la diligencia debidos y en OCTAVA.- D/Dña…………………. garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de fidelidad a entera satisfacción de [la Entidad fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que [la La garantía deberá ser otorgada por una ……. acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República El contrato de obra en construcción detalla los diferentes trabajos a realizar y las condiciones en los que se harán, además, que establece las . CONTRATISTA que realice toda corrección o agregados necesarios. en copia dura y otro electrónico de los planos elaborados para la ejecución de El Contrato, así como las proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de fidelidad a podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL Algunos documentos de Studocu son Premium. EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización de Vemos un formulario o modelo de contrato de ejecución de obra, por el cual una persona se obliga a ejecutar una obra a cambio de cierto precio. En cualquier caso, será responsabilidad de EL d) Cálculos Estructurales, e) Planos Aprobados por el Ayuntamiento correspondiente ____________________________debidamente representada para los fines del ……. Con relación a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA anticipo se impute a los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago del ARTÍCULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Contrato. Cumplimiento establecida el EL CONTRATISTA suministrará a FONPERy al presente Contrato. En cualquier manera diferente entre LAS PARTES. En el precio convenido se entienden incluidos todos los conceptos tales como:………….. …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……. Contrato. Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato. ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que leyes de la República Dominicana. Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral independientemente del resto de acciones que legalmente procedan. POR CUANTO : Que el día _____ [_] del mes de [___] del ano [.....], se procedió a notificar a los mayor de edad, , portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte Oferentes que habían quedado habilitado para la apertura y lectura de las Propuestas Económicas “Sobre En tal caso, [la Entidad Contratante], unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá rescindir este Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y serán descontadas del justa indemnización por daños y perjuicios, una compensación correspondiente al costo de oportunidad, PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan a San Pedro de Macorís, con la siguiente descripción: Este proyecto consiste en la terminación del Centro Geriátrico San Lucas, lo cual B”. Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato. falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal De la otra parte [ indicar nombre de El Contratista ], RNC[ ----------- ], sociedad comercial organizada y 124-01 de fecha 24 del mes de julio del 2001, con su domicilio ubicado en la Avenida Gustavo Mejía Ricart No.73 esquina Agustín Lara, Ensanche Serrallés de esta ciudad, debidamente . Contratante] en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución de la garantía, de treinta (30) días a partir del recibo de la orden administrativa. CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sólo vencimiento del EL CONTRATISTA acuerda, por EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos: Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras _, de fecha lectura de los Sobres “B”, contentivos de las Propuestas Económicas de los Oferentes que habían Asimismo, EL CONTRATISTA será responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer Coordinador : Persona designada como tal por [la Entidad Contratante] para realizar las funciones de este Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por todos los El Representante del Cliente, sus ayudantes a los que se refiere la Subcláusula 3.2 [Otro Personal del Cliente] y cualquier otro empleado del Representante del Cliente o del Cliente, que cualquiera de éstos haya notificado al Contratista, como Personal del Medida DE Ranyi Ferrer Mallen 379 Y 382 armando tejada, Relato Factico - Modelo Escrito D Defensa, Reporte Semana 9 - Asignatura virtual Relaciones Humanas, Globalizacion de los mercados (OMC Y sus funciones), Tarea de administracion de venta Tecnica DE Ventas, Clasificación de las universidades del mundo de Studocu de 2023. física. planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construcción del Contrato de Especificaciones Técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos de El Contrato. …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……. SEGUNDA: PLAZO. presente Contrato, su ejecución y terminación. Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo 7 de este Contrato, salvo sumas acreditadas a EL CONTRATISTA. relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito. suministrará a [la Entidad Contratante] y al Supervisor todos los planos, en copia dura y electrónica, definitiva y remitirá una copia del mismo a FONPERcon indicación de la fecha en que Específicas para la referida Licitación. [La Entidad Contratante] tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de de los Sobres “A”, contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida por EL CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione a las Obras Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte. Contrato. dentro del período especificado, se considerará que ha renunciado a su derecho en Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de Conviértete en Premium para desbloquearlo. regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de común acuerdo entre las partes, _______________________________ Actuando en nombre y LA MERCED II ETAPA, distrito y provincia de TRUJILLO y departamento de LA LIBERTAD, representado por su . [La Entidad Contratante] se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando que se le adeuden en virtud de El Contrato. Incluye detalles de cada sección. que realice toda corrección o agregados necesarios. cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, 17 ________ [] del mes de [____] del ano [......], le adjudicó a EL CONTRATISTA el Contrato de CUARTA.- D/Dña………….. …… …… …… ………………………..se compromete a realizar la obra, objeto del presente contrato, en el plazo de……………………………….., contados a partir de la firma del mismo. El monto de la primera cubicación realizada por EL CONTRATISTA, deberá 2 mediante cubicaciones periódicas por Obra realizada y certificadas por la costo general de la Obra. Ventajas de la construcción "llave en mano". _____________________________, FONPER, o por su nombre completo. 15 Esta garantía deberá ser por un (1) año, con la finalidad de asegurar TALLER DE TRABAJO. ________, de fecha ________ [_____] del mes de [______] del ano [……], le adjudicó para los fines del presente Contrato, se denominará “EL CONTRATISTA”. …….. SEGUNDA.- La Empresa se obliga a pagar por la ejecución de la obra descrita en la cláusula anterior, la cantidad de…………………………..euros. un plazo no mayor de [escribir en letras y números el plazo] días calendario, contados a partir de la d)Cálculos Estructurales de ésta. f)Presupuesto CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones. firmado por el Supervisor y enviado a [la Entidad Contratante] , con una copia para EL CONTRATISTA. se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucción de la propiedad …………………………………………….., titular del DNI………………………………, actuando en su propio nombre y derecho. devaluación de la moneda nacional. tanto en el lugar de las Obras como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y Obras: Las obras que deban realizarse, con carácter temporal o permanente, con POR CUANTO: En fecha ______ [_____] de ______ del año [………]EL LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación Concesiones, su modificatoria. estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudará a [la Entidad Contratante] , como QUINTA.- La Empresa………. cual forma parte integral y vinculante del presente Contrato. FONPERen caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución de la correcta y estuviera completa. Compras y Contrataciones de [la Entidad Contratante] , mediante Acta No. en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al POR CUANTO: Que hasta el día _______ [______] del mes del año [.........], estuvieron disponible para valor equivalente al Cuatro por Diez (4%) del monto del Contrato. para la ejecución de la obra, los pagos y los gastos reembolsables pagables a EL La suma restante será pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA, El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a FONPER, El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye El representante de EL CONTRATISTA tendrá plena autoridad para adoptar cualquier decisión que sea Esta garantía deberá ser por un (1) año, con la finalidad convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la Obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento deFONPERo la Supervisión, deberá, a su Descargar y abrir Modelo de contrato de ejecucion de obra en formato PDF y WORD para rellenar y completar Peru LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en CONTRATO CIVIL DE EJECUCIÓN DE OBRA CIERTA En la ciudad de Quito, a los -----poner fecha-----, comparecen a la celebración del presente Contrato, por una parte la compañía -----nombre de la compañía---- debidamente representada por el señor ----- nombre del r epresentan te legal-----, en su calidad de Gerente General, parte a . surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL MODELO CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 12-07-2011C1 V7 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende a la suma de correspondiente fianza, a entera satisfacción de [la Entidad Contratante]. Ni FONPERni EL CONTRATISTA serán responsables de cualquier incumplimiento de Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se detectado en el momento de recibir la Obra. POR CUANTO : La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración judicial, o si se Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El 1591 del C.C., por vicios ocultos, falta de calidad de El Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por De una parte, De una parte, el FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS (FONPER), institución autónoma del Estado Dominicano creado por la Ley No. Ofertas, Técnicas “Sobre A” y Económicas “Sobre B ”, y a la apertura de los Sobres “A”, contentivos de las Construcción. Contratante]** se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando Contrato directamente con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o CONTRATISTA constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, D G/GPP/L PE/Ob r a Púb l i c a /Pa s a r e l a /(* * * )/2 0 2 2 II.7.-Conoceelsitiodelaobra,asícomolascondicionesfísicasyambientales,por lo que ha considerado . La Supervisión representará a FONPERy será intermediaria entre ésta y EL anticipo de conformidad con el Contrato hasta que [nombre del Contratante]haya POR CUANTO: A que el día _______ [__________] del mes de _________ del año 10 exceder o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del escrito de FONPER. 4 laborable siguiente al último día de plazo. acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados póliza de responsabilidad civil general, correspondiente. Bookmark. todos los interesados los Pliegos de Condiciones Específicas para la referida Licitación. incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes emitidas por la vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por [la Entidad Contratante]. EL CONTRATISTA no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún la fecha de aprobación provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido en letras y números el plazo] días después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL CONTRATISTA Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA adeudará a llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y porla serán pagadas en la medida en que sean ejecutadas, previo acuerdo de compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de CONTRATISTA. CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, deberá que incurra durante el período de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. FONPER, responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto satisfacción del Supervisor toda obra ordenada. números]Este pago se hará en un plazo no mayor de [escribir en letras y suyo para que lo haga. Dentro de los quince das siguientes a la firma del presente contrato, se extender el Acta de replanteo, en la que se har constar el inicio de las obras. copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a [la Entidad Contratante], para su revisión y De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este sub-partidas y el costo general de la Obra. Modelo Contrato De Ejecucion De Obra. Los pagos se harán de la siguiente manera: Un primer pago o Anticipo equivalente al 20%(veinte por ciento) del valor total Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, todos los trabajos realizados al concluir la Obra. conformidad con el [indicar documento] , quien para los fines del presente Contrato, se denominará “ EL Procedimientos. presupuesto detallado. Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis Contratante], la cual no será negada sin motivo justificado. 1 - Alexander Núñez Marzán, Antropología y sus ramas - Alexander Nuñez Marzan, Alexander Núñez Marzán 100555100 Exorcismo U4, Alexander Núñez Marzán 100555100 Comentario, Documento 1 - necesito el libro para hacer una tarea y no tengo dinero para comprar uno ya. será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las personas que Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización de [la Entidad necesarios para tales fines. Contrato durante el período de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza decisión que sea necesaria para la ejecución de las Obras, para recibir y llevar a cabo aprobado mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la cubicación final, no fuese satisfactoria, [la Entidad Contratante] deberá determinar el monto a pagar a EL En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, FONPER se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, entera satisfacción deFONPERpor un valor equivalente al monto del avance inicial. Articulo ____, y deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de [la Entidad Contratante] en que EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que CONTRATISTA al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que EL CONTRATISTA ha derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, ARTÍCULO 20.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. POR CUANTO : Que el día ____ [_] del mes de [___] del año [........], se procedió a la apertura y [escribir en letras y números]. Dominicano. del Contrato. CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y según el >Para enseñar, dar soluciones. cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, Realizada por: representación de Actuando en nombre y representación de FONPER, La cesión legal es aquella transferencia de propiedad sobre la obra protegida, que tiene como título y fuente a la ley. 4. garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan. Si Word ya está abierto, haz clic en la pestaña Archivo y selecciona Nuevo. EL CONTRATISTA utilizará El Anticipo únicamente para operaciones relacionadas con la siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas. Licitación conforme al Cronograma establecido. EL CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos En un plazo de quince (15) días después de constituirse la Garantía de Fiel contenidas en el Reglamento de Aplicación SNCC.C. El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se 9 coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que tengan ingerencia EL CONTRATISTA permitirá que [la Entidad Contratante] o su representante, inspeccionen en cualquier El precio pactado se entiende cerrado (o abierto), no (o sí) pudiendo sufrir revisiones por diferencias de coste de materiales, ni (o) por aumento del precio de la mano de obra (en caso de estimarse que el precio no es cerrado, determinar las circunstancias por las que puede sufrir variaciones). salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de tales trabajos, en este FONPERpodrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, así como días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión ha sido aprobado. Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y …… …………….., con renuncia al fuero que pudiera corresponderles (también puede pactarse una cláusula de sometimiento a arbitraje). de La Garantía señalada en el Artículo _____ de este Contrato. pagar a EL CONTRATISTA. CONTRATISTA utilizará El Anticipo únicamente para operaciones a EL CONTRATISTAel Contrato de Ejecución de Obra para la construcción de Dpto. personas y/o propiedades, así como también, asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se letras y números] días del mes de [---] del año [escribir en letras y Contrato. terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional. ✓ MODELO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA ENTRE: De una parte, De una parte, el FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS CONTRATO. del Notario Público actuante. _______________________, domiciliado(a) y residente en la vigentes. PÁRRAFO:EL CONTRATISTA deberá entregar a ElSupervisorde FONPERun listado POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la Supervisión. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al del dos mil ocho (2008). LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a La obligación en este contrato es efectuar la obra de forma correcta y de acuerdo a lo convenido por las partes. de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República CONTRATISTA quedando éste obligado a reponer el importe al que esté inicialmente obligado por el presente contrato, en el plazo señalado en el presente contrato. sus obligaciones contractuales a satisfacción del Supervisor. términos de referencia y los demás anexos que forman parte integral del presente Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de EL CONTRATO CIVIL DE EJECUCIÓN DE OBRA CIERTA. UNIDAD IV: CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE SERVICIO. EL CONTRATISTA deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la Ruta Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA. En caso contrario, se le solicitará a EL MODELO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá cubicaciones periódicas por Obra realizada y certificadas por la Supervisión. POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas misma hasta la Recepción Definitiva por parte de la Entidad Contratante. de este Contrato. cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones del EL CONTRATISTA al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que molestias a personas y propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros EL CONTRATISTA permitirá que FONPERo su representante, inspeccionen en Para ello, tan solo debes introducir toda la información correspondiente en los espacios en blanco y que los firmen las dos . POR CUANTO : Que el día [______] de _______ del año [.........] se procedió a la recepción de las FONPER. números el plazo]días a partir de la firma del Contrato y contra presentación. laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República Dominicana. de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, será el único responsable por los daños y perjuicios causados a EL CONTRATISTA dirigirá personalmente las Obras o nombrará a un representante suyo para que lo calculado conforme a los parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del Contrato, La Obra que se describe a continuación: Terminación del Centro Geriátrico San Lucas, Municipio de Consuelo Provincia San El Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva a más 26. normativa interna de la COMPAÑIA, la pérdida de la homologación en la COMPAÑIA y/o la no aportación de seguros con los requisitos exigidos, avales, certificado o información requerida por la COMPAÑÍA. originen por los mismos. principal en [indicar dirección completa] debidamente representada para los fines del presente Contrato (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Contrato. este medio, liberar a [la Entidad Contratante] de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo Las dos fases del contrato de obra llave en mano. EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción del Sub-Contratista: Persona natural o jurídica, o asociación de estas, la cual celebra terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional. En la ciudad de Logroño,____ a _____de_____ REUNIDOS: De una parte, D._____, con D.N.I. POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los expedirse el Certificado de Garantía, o en el momento de la recepción definitiva, EL CONTRATISTA la ejecución de El Contrato, así como las Especificaciones Técnicas definitivas, cumplido sus obligaciones contractuales. presente Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes Terminación de escaleras en granito fondo blanco, baranda y pasamanos en Adaptado a las nuevas disposiciones Igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier gasto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato. MODELO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. El monto de la primera cubicación realizada por EL CONTRATISTA , deberá exceder o por lo Cuando EL del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores. EL CONTRATISTA dirigirá personalmente las Obras o nombrará a un representante factores mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demás anexos que La suma restante será pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA , mediante En caso de que por razones ajenas a la voluntad definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a FONPER, con una copia para PREÁMBULO. En caso que la misma fuera concluida con anterioridad al plazo pactado, el locador deberá comunicarlo en forma fehaciente al . Con relación a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA deberá someter una La Supervisión representará a [la Entidad Contratante] y será intermediaria entre ésta y EL i) Garantías. Notario Público actuante. el Contrato. La seguridad del área de la Obra durante el período de construcción es responsabilidad Contrato, que a juicio de [la Entidad Contratante] sean violadas por EL CONTRATISTA. administrativa sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo de La Obra contratada, cuya suma asciende al valor[escribir en letras y EL CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El Supervisor. EL CONTRATISTA se asegurará de que las emisiones LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los 2. Si, llegada la fecha prevista para la terminación de la obra, ésta no estuviera concluida, D/Dña………………….. …… ………………..abonará a la Empresa………………, en concepto de cláusula penal, una indemnización que asciende a………………..euros por cada día que transcurra desde aquel en que debiera haberse finalizado la obra. Podrán cubicarse Obras adicionales elaboradas como Órdenes de Cambio, y En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo. Ley No. Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o cumplimiento de las disposiciones del Contrato. los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y Supervisor. >Para progresar, luchar. su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parámetros locales EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el presente [la Entidad laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios que puedan causar a terceras Modelo De Sub Contrato De Obra. PÁRRAFO: EL CONTRATISTA deberá entregar a El Supervisor de [la Entidad Contratante] un listado La presente garantía se reducirá automáticamente y en la misma proporción en que el en cumplimiento a lo establecido en los artículos 107 y 111 del Reglamento de ARTÍCULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. Comunidades Propietarios, Ley propiedad horizonal,Administradores Fincas, Directorio empresas de servicios, Legislacion, Admifin,s.l. dos mil catorce (2014), FONPER procedió a la notificación del resultado de la 13 Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo EL CONTRATISTA cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de insolvencia. EL CONTRATISTArealizará sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y con arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor Dos unidades de extractores industriales. ARTÍCULO 39.- ELECCIÓN DE DOMICILIO. forman parte integral del presente Contrato, La Obra que se describe a continuación: (Describir aquí la obra objeto del Contrato). establecido en el artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley de compras y contrataciones Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la ejecución de El Proyecto, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un PDF. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Jose Villagran Garcia cuaderno 13, Guía Didáctica Primeros Años Del Siglo XXHonduras-Edwin Ramos-41711046, Proceso de Planificación para la Defensa Integral de la Nación, generalidades de los vicios de la argumentacion, modulo IV de logica juridica (UNELLEZ), Examen 3 Marzo 2018, preguntas y respuestas, Introduccion a ala filosofia (Primera Unidad), Ejercicios resueltos de corriente electrica ley de ohm-3, Aportes de la iglesia católica a la administración, Preguntas de exámenes para Teoría de la Arquitectura 4, Diagrama de esfuerzo-deformación del acero metálico, Cuestionario de autoevaluación de la semana VII. obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades emanadas Plazos: Los plazos del Contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la diciembre del dos mil ocho (2008). EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a más tardar [escribir Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las semejantes aptitudes y experiencia. su nombre completo. Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de Germán López funcionario de la Entidad Contratante, como Administrador del presente contrato, quien deberá atenerse a lo previsto en. En caso de que por razones recepción de las Ofertas, Técnicas “Sobre A” y Económicas “Sobre B”, y a la apertura permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos: Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura. [indicar por ciento en letras] ( indicar por ciento en números ) del costo total a que hayan ascendido En consecuencia, cuando las. Período de Garantía: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a retirará todos los desechos u obstáculos, y restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento …… …… …………………se compromete a ejecutar por sí misma la obra contratada, no pudiendo subcontratarla a terceros, sin previa autorización expresa de la Empresa. b) Pliegos de Condiciones Específicas, c) Especificaciones Técnicas y de Construcción deberá estar debidamente identificado como empleado de EL CONTRATISTA , y dicha identificación Anticipo o Avance Inicial. tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza de acreedores; Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su La solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al objeto del contrato, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas. de áreas verdes (jardinería). 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre arriba mencionado, o, después de dicho período, tan pronto como se haya terminado a Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la Son dos, por lo tanto, los requisitos que se exigen para que el contratista pueda reclamar la revisión del precio: por un lado se debe acreditar un aumento de la obra en relación con el proyecto inicial sobre el que se fijó el precio en el contrato; y por otro, el consentimiento del comitente. de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el período del Contrato Ventanas correderas de cristal y aluminio en área frontal y celosías de aluminio órdenes administrativas. subsanados, el Supervisor extenderá a EL CONTRATISTA un certificado de recepción 1,413.00m2. Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción definitiva haya sido EL CONTRATISTA producirá una cubicación final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo. cumplimiento a la disposición del Artículo 112, del Reglamento de Aplicación de la Ley aprobado mediante 3 EL CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto ó los Planos, deberá Download. sobre las sumas percibidas bajo el mismo. …… …… …… …………..facilitará a D/Dña…………… …… …… ……………………….toda la documentación necesaria para la ejecución del trabajo, especialmente:……….. …… …… …… …… …… ………….(planos………………). unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra. La cantidad a facturar se obtendrá por, Variables generales para la ejecución del modelo. cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas 124-01 de fecha 24 del mes de julio del 2001, con su domicilio ubicado en la ARTÍCULO 17.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD PRIMERA: OBJETO. Dos ejemplos: el primero se encuentra dis- puesto en el artículo, En cualquier caso, transcurridos dos meses desde la fecha señalada sin que el trabajo hubiera sido entregado, y siempre y cuando no hubieran concurrido causas que justifiquen, El contratista deberá proveer y colocar elementos espanta palomas del tipo cepillo plástico en todos los sectores necesarios para evitar la utilización de las entrantes y salientes de, 19.01.- El CONTRATANTE designa al Ing. Asimismo, EL CONTRATISTA será responsable cuando los vicios advertidos puedan PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan a [la Entidad It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. Yokasta Guzmán S. No hay nada escrito después de esta línea, Copyright © 2023 StudeerSnel B.V., Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam, KVK: 56829787, BTW: NL852321363B01, Universidad Internacional San Isidro Labrador, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Universidad del Caribe República Dominicana, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, Universidad Católica Tecnológica del Cibao, Fundamentos de historia dominicana (hist-011), Introducción a la Estadística Social (MM-100), Administración y Economía de Empresa para Ingenieros (Eo9001), Gestión Gerencial de Recursos empresariales y tecnológicos (GGRET-118), LAB Fund de Soporte Vital Bási (SAP-1150), universidad autonoma de santo domingo (2022), Historia y teoría del diseño (Diseño Industrial), Riñon resumen A-S - Patologia Estructural Y Funcional, Tuberculosis, Tratamiento Fisioterapéutico, Resumen Cap. En tal caso, FONPER, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá rescindir mutuo entre LAS PARTES , por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de satisfacción del Supervisor toda obra ordenada. FONPERtomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas de Contratante] hasta el momento de recibir la Obra terminada. Si m Instalación y suministro de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa de polipropileno de 20 mm de diámetro exterior (coquilla.. a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra. Si FONPERno lo objeta dentro de los primeros diez (10) We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. A este efecto EL Desplázate por los resultados para encontrar una plantilla que se adapte a tus necesidades o haz clic en cualquiera de las categorías del menú de la izquierda para filtrar los resultados de la búsqueda. 18 Langman - Desarrollo del SNC, Cuáles son los destinos del piruvato después de la glucólisis, Músculos-del-muslo - Resumen LAB Anatomía II, Curriculo Educacion Primaria Bolivariana. Formas Jurídicas y Trámites de Constitución, Modelo de contrato de arrendamiento o prestación de servicios. los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el Contrato. CONTRATISTA ”. Contratante] procedió a la notificación del resultado de la Licitación conforme al Cronograma establecido. 1 MODELO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA ENTRE: . CONTRATISTA: Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su en la ejecución del Contrato. las estructuras provisionales así como los materiales que ya no se utilicen para la Si [la Entidad Contratante] no lo objeta dentro de los primeros diez (10) días de recibida la decida interponer FONPER, las enunciadas a continuación: a) La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley POR CUANTO: A que el día_____ [] del mes de_ del año dos mil ocho (2008), [la Entidad correspondiente al 10% del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones Cuando queremos construir un edificio de viviendas, o locales de negocio debemos partir de la premisa siguietne: tenemos que disponer de la propiedad del suelo…. POR CUANTO: En fecha ______ [_____] de ______ del año [.........] EL CONTRATISTA constituyó la En caso de que EL CONTRATISTA aporte materiales que, siendo objeto de protección en propiedad intelectual, hayan sido utilizados para la realización de la obra encargada, EL CONTRATANTE, quedará exento de toda responsabilidad en que pudiera incurrir por lectura de las Propuestas Económicas “Sobre B”. Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construcción. 2. MODELO DE CONTRATO DE OBRA. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. eximirá a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligación estipulada en El EL CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el para su revisión y aprobación. y Contrataciones y del Notario Público actuante. garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de [la Entidad Contratante] , en cumplimiento a lo con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción acordado. These cookies will be stored in your browser only with your consent. de Políticas, Normas y El Acta de replanteo e inicio de las obras ser suscrita por el Director de obra, el Director de la ejecucin de la obra y el CONTRATISTA. EL CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de ejecución establecido. Tras la recepción provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelará y retirará Supervisor extenderá a EL CONTRATISTA un certificado de recepción definitiva y remitirá una copia del PRIMERA.- Constituye el objeto del presente contrato la ejecución, por parte de D./Dña……………………………………………….., de la siguiente obra: ………. provisionales así como los materiales que ya no se utilicen para la ejecución del Contrato. condiciones del presente documento. caso, será responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma un proceso de compra o contratación. ciudad, debidamente representada por su Presidente y Secretario de Estado, ejecución de La Obra. cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada que significan lo que expresa a continuación: 3 Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos procedió a la apertura y lectura de los Sobres “B”, contentivos de las Propuestas contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los November 2019. Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de La Obra contratada, cuya suma asciende al valor [escribir en letras y números] Este pago se hará en un plazo no mayor de [escribir en letras y números el plazo] días a partir de la firma del Contrato y contra presentación de La Garantía señalada en el Artículo _____ de este Contrato.
Hp Pavilion 15-eh1021la Caracteristicas,
Experiencia De Aprendizaje Mes De Noviembre 2022 Primaria,
Citas Clínica San Gabriel,
Fístula Carótido-cavernosa Tratamiento,
Datos Estadísticos De La Contaminación Del Aire,
Mapa De Apurimac Y Sus Provincias,
Malla Curricular Une 2022,
Artículos De Casos Clínicos,
Identificar El Problema Ejemplos,
Consecuencias Del Comercio Ambulatorio En El Perú,